«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог»




Скачать 231.44 Kb.
Название«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Дата публикации28.10.2014
Размер231.44 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
Проект государственного контракта №______

«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог»
г._______ «___» __________ 201_ г.
___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________, действующего на о
1. Предмет контракта

1.1 «Заказчик» заказывает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства на_______________________________ (далее - «Объект»).

1.2. «Исполнитель» обязуется выполнить собственными силами и имеет право привлекать субподрядные организации (в т.ч. из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) ____________________________________________ в соответствии с утвержденной проектной документацией (далее – Проект).

1.3. Место выполнения работ: _________________________________________
^ 2. Цена контракта

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет________________________, в том числе НДС - ______________________________________

Стоимость работ по «Контракту» является твердой, за исключением случаев, предусмотренных п.5.12 контракта.

2.2 Цена контракта сформирована с учетом расходов на выполнение работ, приобретение материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3 Финансирование по настоящему «Контракту» осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области и составляет на ______ год _______________________________, в том числе НДС - __________________________________________.
^ 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: с__________по_____________

3.2 Календарные сроки выполнения работ по «Объекту» и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства работ (приложение № 1 к Контракту), уточненным в окончательной форме «Исполнителем» и утвержденным «Заказчиком» на момент подписания настоящего контракта.

3.3. С момента подписания настоящего «Контракта», «Исполнитель» представляет «Заказчику» для согласования смету на выполнение работ, соответствующую стоимости работ, согласно протоколу торгов.

При наличии у «Заказчика» замечаний по указанным выше документам «Исполнитель» вносит в них изменения в установленный «Заказчиком» срок.

3.4. На момент подписания настоящего «Контракта» дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.
^ 4. Обязательства сторон

4.1. «Исполнитель» обязан:

4.1.1. Выполнить своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы, указанные ст.1 настоящего «Контракта», в объеме и сроки, предусмотренные настоящим «Контрактом» и приложениями к нему, и в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их с качеством, соответствующим, утвержденной проектной документацией и требованиями действующих ГОСТ и СНиП. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организации следует осуществлять операционный контроль качества материалов, используемых при производстве работ и руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ 8736-93; ГОСТ 3344-83; ГОСТ 8267-93; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 11955-82; СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85»; ВСН 19-89; ВСН 37-84.

4.1.2. Самостоятельно проводить организацию ремонта, поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также производить их приемку, разгрузку и складирование.

4.1.3. В ходе выполнения работ на строительной площадке необходимо обеспечить мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли с соблюдением требований ГОСТ 17.4.3.04-85, ВСН 37-84. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного объекта.

4.1.4. Обеспечить за свой счет содержание и сохранность ремонтируемого «Объекта», материалов, оборудования, стоянки строительной техники, сооружений и другого имущества, необходимого для ремонта «Объекта» на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае, если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, «Исполнитель» обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.1.5. Выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему «Контракту».

4.1.6. Производить уборку и содержание строительной площадки и прилегающей к ней полосу отвода, придорожную полосу, включая участки охранных зон искусственных сооружений, вывозить строительный мусор с площадки в период ремонта.

4.1.7. Выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.1.8. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений параллельно с выполнением строительно-монтажных работ.

4.1.9. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого «Объекта», либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

4.1.10. Предоставлять ежемесячно (в срок до 21-го числа текущего месяца) сведения об объемах выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3.

Оформлять акты выполненных работ на основании утверждённой проектной документации.

4.1.11. Все изменения, вносимые «Исполнителем» в проектные решения, а так же ошибки и недоработки в проектной документации, выявленные в процессе ремонта, «Исполнитель» за свой счет проводит корректировку проектно-сметной документации в пределах стоимости настоящего «Контракта» и согласовывает с «Заказчиком» и всеми заинтересованными организациями.

4.1.12. «Исполнитель» письменно извещает «Заказчика» о привлечении субподрядных организаций в течении 3-ёх календарных дней, с указанием их реквизитов.

4.1.13. Согласовать с органами государственного надзора (в т. ч. ГИБДД) схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ на «Объекте» и обеспечить её организацию и четкое соблюдение.

4.1.14. В ходе выполнения работ на «Объекте» «Исполнитель» обязан осуществлять входной, операционный и лабораторный контроль качества материалов, используемых при производстве работ и руководствоваться действующими ГОСТ и СНиП (в соответствии с п. 4.1.1.).

4.1.15. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ (по форме, установленной приказом от 12 января 2007 г. N 7 Федеральной службы по экологическому, технологическому), журналы входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме.

«Исполнитель» осуществляет своими силами операционный и строительный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед «Заказчиком».

4.1.16. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные «Заказчиком», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.17. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации «Объекта». Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные «Заказчиком» сроки.

4.1.18. Компенсировать «Заказчику» все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения «Исполнителем» работ в соответствии с «Контрактом» или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.19. Своевременно представлять «Заказчику» всю необходимую информацию о ремонтируемом объекте, в том числе на электронных носителях.

4.1.20. Обеспечить представителю «Заказчика» за счет «Исполнителя» все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по п. 5.1. «Контракта».

4.1.21. За 3 рабочих дня до завершения строительно-монтажных работ на «Объекте» письменно известить «Заказчика» для организации приемки выполненных работ.

4.1.22. Беспрепятственно допускать представителей «Заказчика» или представителей, нанятой «Заказчиком» инженерной организации ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта «Объекта» для проведения контрольных мероприятий, предоставлять по их требованию оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме для проверки и для записей замечаний и предписаний «Заказчика» в них.

4.1.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.24. Подрядчик обязан информировать пользователя автомобильных дорог о сроках проведения ремонта и возможных путях объезда.

4.1.25. Исполнитель в случае отсутствия у него регистрации в качестве налогоплательщика в ИФНС Пензенской области, обязан в соответствии со ст.83 Налогового кодекса в течении 30 дней с момента заключения государственного контракта зарегистрироваться в качестве обособленного подразделения в ИФНС Пензенской области.

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за производством строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и действующими нормами и правилами.

4.2.2. Принять работы, выполненные в соответствии с утверждённой проектной документации, действующими ГОСТ и СНиП (в соответствии с п. 4.1.1.) и требованиями, оговоренными настоящим «Контрактом».

4.2.3. Участвовать в приемке и предъявлять объект приемочной комиссии.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего «Контракта».
^ 5. Производство работ

5.1. Ответственный представитель «Заказчика» на месте совместно с «Исполнителем» подписывает акты на выполненные работы (формы КС-2 и КС-3), осуществляет технический надзор и строительный контроль за качеством выполненных работ с соблюдением сроков их выполнения, а также проводит проверку соответствия используемых «Исполнителем» материалов и конструкций условиям «Контракта», проектной и нормативной документации, не вмешиваясь при этом, в оперативно-хозяйственную деятельность «Исполнителя».

5.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены «Заказчику» за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Применение для ремонта объекта импортных материалов и конструкций согласовывается «Заказчиком» и сертифицируется в установленном порядке.

5.3. «Исполнитель» проводит за свои средства входной и лабораторный контроль качества поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также обеспечивает все предусмотренные техническим условиям действующих ГОСТ и СНиП (п.4.1.1) испытания и измерения. Результаты этих испытаний предъявляются «Заказчику» до приемки им выполненных работ, в том числе до приемки ответственных конструкций и скрытых работ.

5.4. Между представителями «Заказчика» и «Исполнителя» проводятся совещания по решению возникающих вопросов в установленные сторонами сроки.

5.5. Промежуточная приемка ответственных конструкций осуществляется в соответствии с Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору. При этом«Исполнитель» письменно информирует «Заказчика» за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Исполнителем» актов промежуточной приемки ответственных конструкций по форме, установленной Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору.

5.6. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Исполнитель» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в кратчайший срок, согласованный сторонами и зафиксированный в двухстороннем акте, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются «Исполнителем».

5.7. «Исполнитель» ежедневно ведет Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Исполнителя». «Заказчик» проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ, если у «Заказчика» имеются замечания за ходом и качеством работ или записям «Исполнителя», то «Исполнитель» обязуется в срок, установленный «Заказчиком», принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».

5.8. В случае установления «Заказчиком» при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных «Исполнителем» работ, Акт выполненных работ «Заказчиком» не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

5.9. Для обеспечения выполнения работ в сроки, указанные п.3.1, «Исполнитель» организовывает работы на объекте в две смены.

5.10.«Заказчик» или его представители вправе давать предписание о приостановлении «Исполнителем» работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения «Исполнителем» технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет «Исполнитель», при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по «Контракту».

5.11.В случае если произведенные по инициативе «Заказчика» испытания и измерения выявили нарушения, допущенные «Исполнителем» при исполнении «Контракта», «Заказчик» вправе удержать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

5.12. По предложению заказчика объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов от предусмотренного контрактом объема работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
^ 6. Скрытые строительные работы.

6.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектом и календарным графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем «Заказчика» и «Исполнителя».«Исполнитель» приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке и в соответствии с Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору)скрытых работ и составления соответствующих актов по форме, установленной Приказом от 26 декабря 2006 г. N 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору. «Исполнитель» в письменном виде не менее, чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет «Заказчика» о необходимости проведения приемки.

6.2. В случае, если представителем «Заказчика» внесены в общий журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Исполнителем» без письменного разрешения «Заказчика».

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя «Заказчика» (представитель «Заказчика» не был информирован об этом или информирован с опозданием), то «Исполнитель» за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем «Заказчика», согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем «Заказчика» и «Исполнителя» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

6.4. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ.
^ 7. Порядок оплаты.

7.1 Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании актов выполненных работ (этап работ) (формы КС-2 и КС-3) в течение 30 календарных дней после оформления актов в размере 80% от объема выполненных работ, 20 % резервируется «Заказчиком» и оплачивается «Исполнителю» после оформления акта приёмочной комиссии законченного ремонтом «Объекта».

7.2 В случае наступления ответственности «Исполнителя предусмотренной п.п 8.4, 8.5, 8.6 и 8.7 настоящего Контракта оплата в полном объеме будет произведена только после выплаты «Исполнителем» неустойки или иных штрафных санкций.
^ 8. Ответственность Сторон.

8.1. За ненадлежащее исполнение исполнителем, подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

8.2 Исполнитель уплачивает штраф в размере ___ процентов цены контракта за каждый вид нарушения, что составляет _______ руб.:

- сроков предписания технического надзора об устранении допущенных отклонений от утвержденной документации ;

- сроков предписания авторского надзора об устранении допущенных отклонений от утвержденной документации;

- нарушение условий содержания строительной площадки, полосы отвода, придорожной полосы и охранной зоны искусственных сооружений;

- нарушение сроков предоставления сведения об объемах выполненных работ по унифицированным формам КС-2, КС-3.

- за нарушение границ земельного участка, переданного ему «Заказчиком

- непредставление Заказчику исполнительной документации за 10 дней до оформления акта приемки объекта;

- в случае не освобождения строительной площадки в течение 10 дней после оформления акта приемки объекта;

8.3 За нарушение:

- сроков строительства, согласно календарному графику производства работ, а также за несвоевременное окончание работ в указанный Контрактом срок и нарушения гарантийных обязательств «Исполнитель» оплачивает «Заказчику» пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.4. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по передаче проектной документации, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – ___ процента цены контракта, что составляет _______ руб.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения «Исполнителем» их прав при исполнении настоящего «Контракта». При предъявлении таких претензий «Исполнитель» за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.
9. Гарантии.

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Исполнителем» и субподрядчиками по настоящему «Контракту».

9.2. На работы, выполненные на «Объекте» «Исполнителем» или субподрядчиками,устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, которыесоставляют:

- основание дорожной одежды - 6 лет;

- верхний слой покрытия - 4 года.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с государственным контрактом.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств «Исполнителя», считается дата подписания Акта приемки готового к в эксплуатации объекта. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в соответствии с приложением № 3 к распоряжению Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р, в составе Акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом «Объекта».

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации «Объекта» обнаружатся дефекты, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет и в установленные «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, «Исполнитель» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, «Заказчик» вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика и оплатить их за счет средств «Исполнителя», нарушившего гарантийные обязательства.

9.4. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины «Исполнителя», предъявляется ему в полном объёме.

9.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 9.2 «Контракта» с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.
^ 10. Сдача и приемка работ.

10.1. «Заказчиком» осуществляется приемка выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным настоящим «Контрактом» «Заказчик» назначает своего представителя на объект, который от его имени (по уведомлению «Исполнителя») осуществляет промежуточную приемку предъявленных «Исполнителем» выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего «Контракта» с составлением соответствующих актов установленной формы и справок выполнения работ (КС-2, КС-3), в том числе на электронных носителях.

10.2. В случае установления «Заказчиком» при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных «Исполнителем» работ, Акт выполненных работ «Заказчиком» не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

10.3. Окончательная Приемка выполняемых работ на соответствие их объема и качества осуществляется в следующем порядке:

10.3.1. Не менее чем за 10 дней до полного завершения работ на «Объекте» «Исполнитель» в письменной форме извещает «Заказчика» об окончании работ и готовности «Объекта» к приемке, а также предложения о дате начала работы приемочной (экспертной) комиссии (далее - «Комиссия»).

10.3.2. «Заказчик» определяет состав, порядок работы, дату и сроки работы «Комиссии».

10.3.3. «Исполнитель» не менее чем за 10 дней до даты работы «Комиссии» предоставляет «Заказчику» исполнительную документацию о выполненных строительно-монтажных работах в двух экземплярах и справки, подтверждающие выполнение технических условий от эксплуатирующих организаций.

10.3.4. Приемка готового к эксплуатации «Объекта» осуществляется приемочной комиссией, создаваемой «Заказчиком» в течение 5 рабочих дней после получения исполнительной документации с составлением акта приемки-передачи «Объекта». Перечень, составляемых «Комиссией» документов регламентируются действующими нормативно-техническими документами.

10.3.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой «Заказчиком» части работ или объекта в целом осуществляется по решению «Заказчика» и за счет «Исполнителя».
^ 11. Особые условия.

11.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего «Контракта», разрешаются путем переговоров. В случае не урегулирования спора, либо не получения ответа от стороны в течение 15 дней с момента предъявления претензий, спор передается на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения «Заказчика».

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим «Контрактом», применяются нормы Законодательства Российской Федерации.
^ 12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или неполное неисполнение обязательств по настоящему «Контракту» если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего «Контракта».

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего «Контракта» относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего «Контракта».

12.3 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения «Контракта» на период действия указанных обстоятельств.

12.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3-х месяцев, «Контракт» может быть расторгнут с проведением финансовых взаиморасчетов.
^ 13.Прочие условия.

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего «Контракта», разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Исполнителем» спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет «Исполнитель».

13.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим «Контрактом», регулируются законодательством Российской Федерации.

13.4. В случае внесения изменений в «Контракт» «Стороны» оформляют дополнительное соглашение к «Контракту», становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего «Контракта».

13.5. «Стороны» обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего «Контракта», иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.6. Все приложения к настоящему «Контракту» являются его неотъемлемой частью.

13.7. «Контракт», приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.


  1. Обеспечение исполнения контракта

14.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет ____% от начальной(максимальной) цены контракта, или ___________руб.

14.2. Настоящий Контракт может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, документа, подтверждающего представление обеспечения исполнения Контракта.

14.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), или внесением денежных средств на счет,на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

14.4. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

14.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

14.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

14.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

14.8. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителю в срок, не превышающий _____ календарных дней, после оформления сторонами акта приемки передачи объекта, или иного документа, подтверждающего окончание договорных отношений.
^ 15. Расторжение контракта и срок действия.

15.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

15.2. После подписания настоящего контракта все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего контракта, теряют силу.

15.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

15.4. Расторжение государственного контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

15.5. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а так же в случае нарушения исполнителем своих обязательств сроком более чем 30 дней в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями).

15.6. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению «Контракта», направляет другой Стороне письменное извещение о расторжении «Контракта» заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течение 10 дней с момента получения извещения о расторжении «Контракта».

15.7. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующем случае:

- аннулирование свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лишающего права «Исполнителя» на производство работ.

- нарушение «Исполнителем» сроков выполнения работ (этапов работ), влекущего увеличение сроков окончания ремонта объекта либо отставание от графика производства работ более чем на один месяц;

- неоднократные (два и более) нарушения Исполнителем требований к качеству выполняемых работ.

- нарушения срока регистрации Исполнителя в качестве обособленного подразделения в ИФНС Пензенской области.

15.8. Настоящий «Контракт» составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего «Контракта».

^ 16. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

16.1. Заказчик:
16.2. «Исполнитель»
17. Приложения к настоящему контракту

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица №1




Наименование приложения

1

Календарный график производства работ.

2

Порядок промежуточной приемки работ.


^ Подписи представителей сторон

«Заказчик»


«Исполнитель»




Приложение 1

к Государственному контракту

^ Календарный график

« _____________________________________________ »




п/п

Наименование работ

Ед. изм

Кол-во

Стои-

мость,

тыс.руб.

____________ год










1

2

3

4

5

6

7

8

1






















2






















3

























^ Итого в ценах 2001 года

тыс.руб.



















Итого в текущих ценах с К=

тыс.руб.



















Непредвиденные работы и затраты

тыс.руб.



















НДС

тыс.руб.



















Итого по объекту

тыс.руб.

















Производство работ по объекту осуществляется _______________________


«Заказчик»


«Исполнитель»




Похожие:

«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconМуниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию...

«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» icon№ лок- виды работ по содержанию Единица Сметная альной автомобильных...
На выполнение работ по содержанию городских дорог и улиц города Реутов на 2011 год
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconРассмотрения заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по...
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и содержанию муниципальных дорог общего пользования на 2008...
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconИзвещение о проведении запроса котировок
Услуги по зимнему содержанию дорог оказывать согласно всн 24-88 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог» (п....
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconИзвещение о проведении запроса котировок
Услуги по зимнему содержанию дорог оказывать согласно всн 24-88 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог» (п....
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconПротокол №4 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров на территории мо «Родниковское городское поселение»
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения...
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconНаименование заказчика: Отдел строительства и архитектуры администрации...
Запрос котировок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов...
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconУтверждена
«На выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров»
«Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» iconИзвещение о проведении запроса котировок
Холмского городского поселения объявляет о проведении запроса котировок на размещение заказа на выполнение работ по ямочному ремонту...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница