1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области




Скачать 145.52 Kb.
Название1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области
Дата публикации07.10.2013
Размер145.52 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области.

2. Заказчик: Областное государственное учреждение «Центр обеспечения пожарно-спасательных работ и мероприятий гражданской обороны (ОГУ «Центр обеспечения ПСР и мероприятий ГО»).

Место нахождение: г. Кострома, ул. Ленина, дом 20.

Почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, дом 20.

Номер контактного телефона: (4942) 31-40-77, 31-81-51, Патрин Александр Евгеньевич, Григорьев

Евгений Валерьевич.

^ 3. Источник финансирования заказа: областной бюджет.

4. Наименование выполняемых работ: Ремонт помещений по адресу ул. Ленина-20.

Объем выполняемых работ: Согласно технического задания.

Место выполнения работ: г. Кострома, ул. Ленина-20.

Сроки выполнения работ: до 17 сентября 2007 года.

Максимальная цена контракта: 215 000 рублей.

^ Срок и условия оплаты выполнения работ: предоплата 30% стоимости работ, остальная сумма в течение 30 банковских дней после подписания акта приема выполненных работ.

^ Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: победителю в проведении запроса котировок цен в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок будет направлен один экземпляр протокола и проект государственного контракта. Срок подписания контракта – в соответствии с ГК РФ.

^ 5. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 36 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

^ Дата начала подачи котировочных заявок: «13» августа 2007 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «17» августа 2007 г.

Котировочная заявка может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа в указанные сроки.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Григорьев Евгений Валерьевич, телефон: (4942) 31-40-77,

факс: (4942) 31-81-51,.

^ 6. Требования к участникам: участник запроса котировок должен предоставить согласованные с Региональной службой по тарифам или Региональным центром по ценообразованию в строительстве локальные сметы ремонта помещений по адресу ул. Ленина – 20.

^ 7. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
ВрИО начальника управления ПБ и ЗНТ А.Н. Афанасенко

Костромской области

ОБРАЗЕЦ

«____» ______________ г.

_______

Кому: Начальнику управления по обеспечению пожарной безопасности и защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области.
^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, ____________________________

___________________________________________________________________________________(сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);

________________________________________________________________________________________ место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты), _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
готовы осуществить выполнение указанных ниже работ в следующем порядке, а именно:

  1. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ.

  2. Количество и объем выполняемых работ.

  3. Место выполнения работ.

  4. Сроки выполнения работ.

  5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее
    расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
    налогов, сборов и других обязательных платежей.

  6. Сроки и условия оплаты выполнения работ.



Подпись уполномоченного лица ________________
М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу _____________________________

в рабочие дни с «_____» до « ____ » часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. _______________; номер контактного телефона ________________, адрес электронной почты ______________________.

^ ТЕХНИЧЕСКОЕ задание

на ремонт помещений

по адресу ул. Ленина - 20
Основание проведения работ: Смета расходов на 2007 год

Источник финансирования: бюджет Костромской области на 2007 год.

п/п

Перечень работ

Ед. изм.

Кол-во

1.

2.

3.

4.

Санитарная комната(1)

1

Ремонт стен и облицовка пластиковыми панелями

100 м2

0,6351

2

Замена окна с заменой подоконника и окраска масляными составами

100 м2

0,0299

3

Замена дверных блоков с окраской масляными составами

100 м2

0,0567


4

Смена покрытий полов из керамических плиток, с устройством цементных стяжек

100 м2

0,1172

5

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки

100 м

0,2075

6

Устройство плинтусов поливинилхлоридных

100 м

0,2075

7

Устройство короба из гипсокартонных листов

100 м2

0,067

8

Установка решеток жалюзийных

шт.

2

9

Устройство подвесных потолков

100 м2

0,1172

10

Замена умывальников и раковин

шт

1

11

Замена унитазов

шт

2

12

Замена смесителей

шт

1

13

Смена полиэтиленовых канализационных труб

100 м

0,047

14

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения на металл-полимерные трубы

100 м

0,1175

15

Устройство светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, проводов, розеток, выключателей

шт

3

Санитарная комната(2)

1

Ремонт стен и облицовка пластиковыми панелями

100 м2

0,3041

2

Замена дверных блоков с окраской масляными составами

100 м2

0,0336

3

Смена покрытий полов из керамических плиток, с устройством цементных стяжек

100 м2

0,03675

4

Устройство полов из керамических плиток

100 м2

0,03675

5

Устройство плинтусов поливинилхлоридных

100 м

0,085

6

Устройство короба из гипсокартонных листов

100 м2

0,018

7

Устройство подвесных потолков

100 м2

0,03675

8

Замена умывальников и раковин

шт

1

9

Замена унитазов типа и писсуаров

шт

1

10

Замена смесителей

шт

1

11

Смена полиэтиленовых канализационных труб

100 м

0,03

12

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения на металл-полимерные трубы

100 м

0,042

13

Устройство светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, проводов, розеток, выключателей

шт

2


Главный специалист технического отдела Е.В.Григорьев

^ Государственный контракт №

г. Кострома «____» августа 2007 г.
Государственный заказчик _____________________, в лице начальника __________________________ действующего на основании Положения с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем.

^ 1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется в обусловленные сроки провести работы по ремонту помещений по адресу г. Кострома ул.Ленина 20, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

^ 2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик по настоящему контракту имеет право требовать оплаты Работ в установленные сроки.

2.2. Подрядчик по настоящему договору обязуется:

- провести Работы, требования к объему и качеству которых соответствуют техническому заданию и сметной документации;

- сдать Работы со всеми документами, предусмотренными действующим законодательством, свободным от прав третьих лиц;

- в случае получения уведомления со стороны Заказчика о расхождениях в объеме и качестве проведенных Работ – провести замену или исправление указанных недостатков в 5 - дневной срок;

- в случае невозможности своевременного выполнения Работ незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.

2.3. Заказчик по настоящему контракту имеет право корректировать объем и качество проведения работ в стоимостном выражении, в зависимости от поступления бюджетного финансирования.

2.4. Заказчик по настоящему контракту обязан:

- совершить все необходимые действия, обеспечивающее прием выполненных Подрядчиком Работ;

- проверить объем и качество Выполненных работ, и о выявленных недостатках незамедлительно уведомить Подрядчика по телефону (факсимильной связи);

- оплатить выполненные Работы в соответствии с п.3 настоящего договора.

2.5. Права и обязанности по настоящему контракту не могут быть переданы Сторонами третьему лицу.

^ 3. Порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему контракту определяется согласно сметы как стоимость работ в ценах 2001г., и составляет _________ (____________ ) рубль ___ коп (с учетом налогов, обязательных платежей и прочих расходов на доставку, включая НДС).

3.2. Расчет по настоящему контракту производится частями в течение действия контракта:

- предоплата 30%;

- окончательный расчет в течение 30 банковских дней после выполнения Работ на основании акта приема выполненных работ.

^ 4. Порядок выполнения гарантийных обязательств.

4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 12 месяцев с момента их сдачи Заказчику.

4.2. При обнаружении недостатков в выполненных Работах Подрядчик обязан безвозмездно устранить их в течение 5 дней после подачи заявки.

^ 5. Порядок расторжения контракта и ответственность Сторон.

5.1. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика об устранении выявленных недостатков в срок, указанный в п.2.2 настоящего контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика.

5.2. В случае отказа или уклонения Подрядчика от выполнения Работ по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы стоимости недовыполненных Работ в соответствии с утвержденной сметой, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, которые признаются таковыми в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ. В этом случае Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт, письменно уведомив об этом Подрядчика.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту, а также расторжение настоящего контракта оформляются письменным соглашением Сторон.

^ 6. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд согласно действующему законодательству РФ.

^ 7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до__________2007 г.

7.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств.

^ 8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу, один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.
^ 9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон


Заказчик:

Подрядчик:

^ Областное государственное учреждение «Центр обеспечения пожарно-спасательных работ и мероприятий гражданской обороны (ОГУ «Центр обеспечения ПСР и мероприятий ГО»).





156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20

ИНН 4401071655

КПП 440101001

ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области

г. Кострома

р/с 40201810900000100289

БИК 043469001

л/с 034010351 в Департаменте финансов Костромской области

Тел. (4942) 31-37-80, 31-33-37

Факс (4942) 659-426





_____________________ В.Фролов

(подпись)

М.П.


_________________________

(подпись)

М.П.

Похожие:

1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconИзвещение о проведении запроса котировок
Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области icon«Утверждаю» Начальник Управления по обеспечению пожарной безопасности...
По проведению открытого конкурса на проведения ремонта помещений учебно-тренировочной базы и зданий складов для Управления по обеспечению...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области icon«Утверждаю» Начальник Управления по обеспечению пожарной безопасности...
По проведению открытого конкурса на проведения ремонта кровли здания пожарного депо пч-56 огпс-8 в г. Мантурово для Управления по...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области icon«Утверждаю» Начальник Управления по обеспечению пожарной безопасности...
По проведению открытого конкурса на проведения ремонта кровли здания пожарного депо пч-56 огпс-8 в г. Мантурово для Управления по...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconУтверждаю” Начальник Управления пб и знт костромской области
«Управления по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Костромской области»
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconУтверждаю” Начальник Управления пб и знт костромской области
Уаз – 39099 для Управления по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Костромской...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconУтверждаю” Начальник Управления пб и знт костромской области
Уаз – 39099 для Управления по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Костромской...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconПостановление от 4 сентября 2003 г. №547 москва о подготовке населения...
Ветствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconПостановление от 16. 03. 2011 г №5 д. Славитино Об образовании комиссии...
Администрации Новгородской области от 19 марта 2003 года №72 «Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных...
1. Запрос котировок проводится: Управлением по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области iconРешение внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации...
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Реутов Московской области...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница